Взыскание неустойки за просрочку поставки модульного здания фельдшерско-акушерского пункта.

10 марта 2020
Госзаказчик обратился с требованием  к  поставщику о взыскании неустойки за просрочку поставки  модульного здания фельдшерско-акушерского пункта. Ответчик  возразил, указав, что  имела место просрочка кредитора: Заказчик на обеспечил  подрядчика   электроэнергией  в установленный договором срок, что привело к невозможности проводить  работы по благоустройству территории  и осуществить ввод в эксплуатацию модульного здания ФАП. Суд отказал  в удовлетворении требований,  признав доводы Ответчика состоятельными (дело  №А60-24311/2015).